В Арбитражный суд
______________________________
Адрес:________________________
Истец:________________________
(организация)
Адрес_________________________
Ответчик:_____________________
(организация)
Адрес:________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на сумму ________ рублей

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от
"___"_______19__г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала
подрядных работ, которые были определены договором N____ от
"___"_____19__г.
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за
нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию N_____ от "___"_____19__г. Ответчик не признал,
ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с
Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.

Приложения:
1. Выписка из договора N______ от "___"_____19__г.
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от "____"_______19__г.
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от "___"_______19__г.
6. Квитанция от "___"_____19__г. об отправке искового заявления
Ответчику.
7. Платежное поручение от "___"______19__г. N____ на уплату
госпошлины.
Руководитель (Заказчика) (подпись)

М.П.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении
работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на
капитальное строительство и других договоров.
Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы
предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом
случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего
определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые
установлены Типовыми договорами.
В современных условиях расширения самостоятельности предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование
такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в
соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и
материалов Заказчика.

Контакты